工程停工损失怎么计算

工程停工损失怎么计算

建设工程停工损失如何承担? -
1. 发包人责任如果发包人未能按约定提供必要的原材料、设备、场地等，导致承包人停工，根据《民法典》第八百零四条规定，承包人有权顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等额外费用。如果工程因发包人原因中途停建或缓建，发包人需采取补救措施，对承包人的停工、窝工、设备调迁等损失进行补偿，包括有帮助请点赞。
首先，需要以下基本数据：管理人员（局部停工前提下，必须保留的管理人员，包括项目经理、施工员、质检员、合同、预算、材料、后勤等等）工资A；正常施工时的每月完成量B1（可以参照投标预算的月完成量，避免争执）；未全面停工的每月完成量B2；局部停工部分，必须保留的工人工资C。计算式：C+(B1-B2)/B1*还有呢？
建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题 -
1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工等我继续说。
1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
建筑工程停工损失费 包括哪些? -
第八条停工日期均以日历天计算，计算停工损失时，必须有对方收到该文件签收手续的证据。第九条根据双方确认的停工日期或根据第五六条确认的停工日期，是计算工地看护费，周转材料和施工机械停止补偿费的依据。第四章工地看护费用计算第十条为保护已完工程，现场停滞设备，半成品和材料不受损坏和丢失，承包人在现场后面会介绍。
拖欠工程款停工损失由发包人承担违约责任。根据法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。【法律依据】《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救等我继续说。
甲方原因停工索赔怎么办 -
由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书，其内容应当包括：甲方中途停工损失补偿办法，补偿原则，停工的具体日期，停工的原因，工地看护费用计算，临时设施费的补偿，剩余材料（半成品）费用，计算周转材料停止补偿，施工机械停职补偿。法律依据：《民法典》第七百八十八条建设有帮助请点赞。
法律分析：建筑工程停工损失的内容包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费，以及应负担的车间经费和企业管理费等。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料等，承包人可以顺延是什么。

猜你感兴趣： 工程停工损失怎么计算的   工程停工损失怎么计算出来的   工程停工损失计算依据案例   工程停工损失计算判决书   工程停工损失计算依据   工程停工损失如何计算   工程停工损失的内容包括哪些   工程停工损失清单表范本   工程项目停工损失包括哪些   工程停工索赔有涉及到哪些